【精華】工程合同3篇

隨著人們法律意識的建立，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的工程合同3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

業(yè)主與施工單位對某工程建設(shè)項(xiàng)目簽訂了施工合同。合同中規(guī)定，在施工過程中，如因業(yè)主原因造成窩工，則人工窩工費(fèi)和機(jī)械停工費(fèi)可按工日費(fèi)和臺班費(fèi)的50%結(jié)算支付。業(yè)主還與監(jiān)理單位簽訂了施工階段的監(jiān)理合同，合同中規(guī)定監(jiān)理工程師可直接簽證、批準(zhǔn)5天以內(nèi)的工期延期和5000元人民幣以內(nèi)的單項(xiàng)費(fèi)用索賠。工程按下列網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（如圖5 -4）進(jìn)行。其關(guān)鍵線路為A-E-H-I-J.在施工過程中，出現(xiàn)了下列一些情況，影響一些工作暫時停工（同一工作由不同原因引起的停工時間都不在同一時間）。

（1）因業(yè)主不能及時供應(yīng)材料，使E延誤3天，G延誤2天，H延誤3天。

（2）因機(jī)械發(fā)生故障檢修，使E延誤2天，G延誤2天。

（3）因業(yè)主要求設(shè)計(jì)變更，使F延誤3天。

（4）因公網(wǎng)停電，使F延誤1天，I延誤1天。

施工單位及時向監(jiān)理工程師提交了一份索賠申請報(bào)告，并附有有關(guān)資料、證據(jù)和下列要求。

（1）工期順延E停工5天，F(xiàn)停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，總計(jì)要求工期順延17天。

（2）經(jīng)濟(jì)損失索賠。

①機(jī)械設(shè)備窩工費(fèi)：E工序吊車，（3 +2）臺班× 240元／臺班＝1200元；F工序攪拌機(jī)，（3＋

1）臺班×70元／臺班＝280元；G工序小型機(jī)械，（2＋2）臺班×55元／臺班＝220元；H工序攪拌機(jī)，3臺班×70元／臺班＝210元；合計(jì)機(jī)械設(shè)備窩工費(fèi)1910元。

②人工窩工費(fèi)：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；

I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合計(jì)人工窩工費(fèi)13300元。

③間接費(fèi)增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。

④利潤損失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。

總計(jì)經(jīng)濟(jì)索賠額：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。

問題1.施工單位索賠申請書提出的工序順延時間、停工日數(shù)、機(jī)械臺班數(shù)和單價(jià)的數(shù)據(jù)等，經(jīng)審查后均真實(shí)。監(jiān)理工程師對所附各項(xiàng)工期順延、經(jīng)濟(jì)索賠要求，如何確定認(rèn)可？為什么？

答案：關(guān)于工期順延（工期順延后的工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，如圖5 -5所示）和經(jīng)濟(jì)索賠。

（1）工期順延由于非施工單位原因造成的工期延誤，應(yīng)給予補(bǔ)償（2分）。

①因業(yè)主原因：E工作補(bǔ)償3天，H工作補(bǔ)償3天，G工作補(bǔ)償2天（1分）。

②因業(yè)主要求變更設(shè)計(jì)：F工作補(bǔ)償3天（1分）。

③因公網(wǎng)停電：F工作補(bǔ)償1天，I工作補(bǔ)償1天（1分）。

應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓て冢?31-124＝7天（1分）。

監(jiān)理工程師認(rèn)可順延工期7天（1分）。

（2）經(jīng)濟(jì)索賠。

①機(jī)械閑置費(fèi)：

（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。

②人工窩工費(fèi)：

（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。

③因?qū)贂簳r停工，間接費(fèi)損失不予補(bǔ)償（1分）。

④因?qū)贂簳r停工，利潤損失不予補(bǔ)償（1分）。

經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償合計(jì)：660＋5390＝6050元（1分）。

2.監(jiān)理工程師對認(rèn)可的工期順延和經(jīng)濟(jì)索賠金如何處理？為什么？

答案：關(guān)于認(rèn)可的工期順延和經(jīng)濟(jì)索賠處理因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額超過監(jiān)理工程師5000元的批準(zhǔn)權(quán)限，以及工期順延天數(shù)超過了監(jiān)理工程師5天的批準(zhǔn)權(quán)限，故監(jiān)理工程師審核簽證經(jīng)濟(jì)索賠金額及工期順延證書均應(yīng)報(bào)業(yè)主審查批準(zhǔn)（4分）。

某建設(shè)單位（甲方）與某施工單位（乙方）訂立了某工程項(xiàng)目的施工合同。合同規(guī)定：采用單價(jià)合同，每一分項(xiàng)工程的工程量增減風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為10%，合同工期25天，工期每提前1天獎勵3000元每拖后1天罰款5000元。乙方在開工前及時提交了施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃如圖6-11所示，并得到甲方代表的批準(zhǔn)。

工程施工中發(fā)生如下幾項(xiàng)事件：

事件1：因甲方提供的電源出故障造成施工現(xiàn)場停電，使工作A和工作B的`工效降低，作業(yè)時間分別拖延2天和1天；多用人工8個和10個工日；租賃的工作A的需用電的施工機(jī)械每天租賃費(fèi)為560元，工作B的需用電的自有機(jī)械每天折舊費(fèi)280元。

事件2：為保證施工質(zhì)量，乙方在施工中將工作C原設(shè)計(jì)尺寸擴(kuò)大，增加工程量16，該工作綜合單價(jià)為87元/m3，作業(yè)時間增加2天。

事件3：因設(shè)計(jì)變更，工作E工程量由300m3增至360 m3，該工作原綜合單價(jià)為65元/m3，經(jīng)協(xié)商調(diào)整單價(jià)為58 元/m3.

事件4：鑒于該工作工期較緊，經(jīng)甲方代表同意乙方在工作G和工作I作業(yè)過程中采取了加快施工的技術(shù)組織措施，使這兩項(xiàng)工作作業(yè)時間均縮短了2天，該兩項(xiàng)加快施工的技術(shù)組織措施費(fèi)分別為20xx元、2500元。

其余各項(xiàng)工作實(shí)際作業(yè)時間和費(fèi)用均與原計(jì)劃相符。

問題

1.上述哪些事件乙方可以提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求？哪些事件不能提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求？說明其原因。

答案：事件1：可以提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求（0.5分），因?yàn)樘峁┛煽侩娫词羌追降呢?zé)任（I分）。事件2：不可以提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求（0.5分），因?yàn)楸ＷC工程質(zhì)量是乙方的責(zé)任，其措施費(fèi)由乙方自行承擔(dān)（1分）。

事件3：可以提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求（0.5分），因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更是甲方的責(zé)任，且工作E的工程量增加了60 m3，超過了工程量風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)10%的約定（1分）。

事件4：不可以提出工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求（0.5分），因?yàn)榧涌焓┕さ募夹g(shù)組織措施費(fèi)應(yīng)由乙方承擔(dān)，因加快施工而工期提前應(yīng)按工期獎勵處理（1分）。

2.每項(xiàng)事件的工期補(bǔ)償是多少？總工期補(bǔ)償多少天？

答案：事件1：工期補(bǔ)償1天（0.5分），因?yàn)楣ぷ鰾在關(guān)鍵線路上其作業(yè)時間拖延的1天影響了工期（1分）；但工作A不在關(guān)鍵線路上其作業(yè)時間拖延的2天，沒有超過其總時差，不影響工期（1分）。事件2：工期補(bǔ)償為0天（0. 5分）。

事件3：工期補(bǔ)償為0天（0. 5分），因工作E不是關(guān)鍵工作，增加工程量后作業(yè)時間增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影響工期（1分）。

事件4：工期補(bǔ)償0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前獎勵處理（1分）。該工程工期提前3天。因工作G是關(guān)鍵工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦為關(guān)鍵工作，采取加快施工后雖然該工作作業(yè)時間縮短2天，但受工作H時差的約束，工期僅提前1天（1分）。

總計(jì)工期補(bǔ)償：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。

3.假設(shè)人工工日單價(jià)為25元／工日，應(yīng)由甲方補(bǔ)償?shù)娜斯じC工和降效費(fèi)12元／工日，管理費(fèi)、利潤等不予補(bǔ)償。試計(jì)算甲方應(yīng)給予乙方的費(fèi)用總額為多少。

答案： 事件1；人工費(fèi)補(bǔ)償：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）

機(jī)械費(fèi)補(bǔ)償：2臺班× 560元／臺班+1臺班× 280元／臺班＝1400元（1分）

事件2：按原單位結(jié)算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）

按新單價(jià)結(jié)算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）

結(jié)算價(jià)：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）

事件3：工期提前獎勵：3天× 3000元/天＝9000元（1分）

合計(jì)費(fèi)用總額為：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。

某6層住宅樓工程項(xiàng)目時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃如圖6 -7所示，在工作日第5天下班后檢查施工進(jìn)度完成情況，發(fā)現(xiàn)A工作已完成，D工作尚未開始，C工作進(jìn)行2天，B工作進(jìn)行3天。

問題

1．繪制實(shí)際進(jìn)度前鋒線記錄進(jìn)度執(zhí)行情況。

答案：繪制實(shí)際進(jìn)度前鋒線（如圖6-8中虛線所示）（10分）。

2.對實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對比分析，填寫網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃檢查結(jié)果分析表。

答案：網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃檢查結(jié)果分析見表6-8（10分）。

某快速干道工程，工程開、竣工時間分別為當(dāng)年4月1日和9月30日。業(yè)主根據(jù)該工程的特點(diǎn)及項(xiàng)目構(gòu)成情況，將工程分為3個標(biāo)段。其中第III標(biāo)段造價(jià)為4150萬元，第III標(biāo)段中的預(yù)制構(gòu)件由甲方提供（直接委托構(gòu)件廠生產(chǎn)）。

A監(jiān)理公司承擔(dān)了第III標(biāo)段的監(jiān)理任務(wù)，委托監(jiān)理合同中約定監(jiān)理期限為190天，監(jiān)理酬金為60萬元。但實(shí)際上，由于非監(jiān)理方原因?qū)е卤O(jiān)理時間延長了25天。經(jīng)協(xié)商，業(yè)主同意支付由于時間延長而發(fā)生的附加工作報(bào)酬。

問題

1.請計(jì)算此附加工作報(bào)酬值（保留小數(shù)后2位）。

答案

第III標(biāo)段監(jiān)理合同報(bào)酬為60萬元

工程合同 篇2

發(fā)包人(以下簡稱甲方)

承包人(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑合同法》、為確保工程質(zhì)量保證安全文明施工，按期完成圍墻外側(cè)排水溝施工任務(wù)，本著平等自愿的原則經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本承包合同。

一、工程名稱：綦江國家地質(zhì)公園馬桑巖木化石景區(qū)工程。

二、工程地點(diǎn)：文龍街道新街子社區(qū)馬桑巖。

三、工程承包范圍：圍墻外側(cè)排水溝

四、承包工作內(nèi)容：

1、水溝底板混凝土澆筑。

2、溝壁混凝土支模及混凝土澆筑。

3、模板拆除轉(zhuǎn)運(yùn)。

五、承包方式及計(jì)算原則：

本工程所有工序按現(xiàn)場實(shí)收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm進(jìn)行計(jì)算，及150mm800mm、溝壁200mm600mm)，以每個立方385元包干計(jì)價(jià)。

六、甲方權(quán)利與義務(wù)：

1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設(shè)備材料放置場地。

2、甲方為乙方提供圖紙及相關(guān)資料和傳達(dá)建設(shè)、監(jiān)理單位單位有關(guān)要求。

3、配合乙方在施工現(xiàn)場的管理監(jiān)督工作。

4、混凝土原材料轉(zhuǎn)運(yùn)到現(xiàn)有料場。

5、甲方對乙方施工質(zhì)量不合格工程有不支付工程款的權(quán)利。

七、乙方權(quán)利與義務(wù)：

1、進(jìn)入現(xiàn)場所有工作人員必須遵守工地安全紀(jì)律和規(guī)章制度。

2、進(jìn)入施工區(qū)必須戴安全帽，嚴(yán)禁酒后作業(yè)、赤腳、穿拖鞋、高跟鞋。不準(zhǔn)現(xiàn)場打鬧、帶小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場，嚴(yán)禁在高空向下拋投任何物品。

3、乙方施工質(zhì)量必須達(dá)到合格要求;如不合格，返工或修補(bǔ)，返工或修補(bǔ)費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

八、工程質(zhì)量：本工程質(zhì)量為合格。

九、工期要求：乙方必須滿足甲方工期進(jìn)度要求，不得中途無故停工。

十、工程款結(jié)算與支付：

1、施工方量以甲乙雙方管理人員現(xiàn)場收方簽字為準(zhǔn)，按實(shí)計(jì)算。

2、工程完工后在30個工作日內(nèi)工程款全部付清。

十一、爭議解決：本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向綦江區(qū)人民法院起訴。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份證號： 身份證號：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

現(xiàn)場負(fù)責(zé)： 現(xiàn)場負(fù)責(zé)：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

年 月 日 年 月 日

工程合同 篇3

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就乙方向甲方供應(yīng)生產(chǎn)物資事宜，達(dá)成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同：

一、訂購產(chǎn)品名稱：

二、訂購產(chǎn)品數(shù)量：

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

1、甲方授權(quán)乙方供應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方生產(chǎn)要求的貨物。乙方的貨物必須符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和隨貨文件要求。

2、

四、產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格：

1、________________________________________________。

2、________________________________________________。

五、付款方式：雙方選擇以下第種方式支付貨款。

(1)翻單結(jié)算。既第二批貨物到甲方廠區(qū)指定地點(diǎn)后，甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結(jié)算上次貨款。

(2)留質(zhì)保金結(jié)算。既乙方前一期貨物送達(dá)且驗(yàn)收合格后，留下________元作為質(zhì)量保證金，其余款項(xiàng)貨到后當(dāng)月內(nèi)付清。合同期限屆滿，貨物沒有發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部退還乙方。

(3)貨物運(yùn)到甲方后，經(jīng)檢驗(yàn)合格，卸貨后--日內(nèi)付款。

六、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：(包裝費(fèi)用已包含在貨物價(jià)格內(nèi))______________________________________________________。

七、交貨地點(diǎn)：。運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險(xiǎn)均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

八、供貨時間：

1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。重復(fù)訂單，____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。

2、_________________________________________________。

九、雙方的權(quán)利和義務(wù)：

1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價(jià)格對供貨產(chǎn)品的價(jià)格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。

2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)報(bào)告等手續(xù)。

4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)。

5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測而免除。

6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金_________元。

7、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機(jī)密。

十、補(bǔ)充協(xié)議：___________________________________。

十一、特別聲明條款：_____________________________。

十二、合同有效期：20xx年___月___日起至20__年__月__日止。

十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十四、合同簽訂地：

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

傳真：

傳真：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：

簽字日期：20年__月__日

簽字日期：20__年__月__日